一,工程重大失誤:
1,合同及附件設(shè)計圖紙明確約定衛(wèi)生間尺寸為1.4米×1.4米。實際施工尺寸僅為1.2米×1.2米,偏差達400mm(遠(yuǎn)超15mm允許偏差上限的13倍),淋浴區(qū)落地寬度不足0.4米,衛(wèi)生間入門寬度不足0.3米,無法過人,完全無法正常使用。經(jīng)過業(yè)主與三方監(jiān)理提出整改要求后,拒絕整改,并停止施工至今。
該行為:
1)構(gòu)成根本違約,違反《民法典》;
2)嚴(yán)重違反《住宅室內(nèi)裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)范》(JGJ/T 304-2013)強制性規(guī)定;
2,衛(wèi)生間濕區(qū)下沉小于2cm,失去擋水功能,無法正常使用,并對樓下鄰居有侵權(quán)隱患。 違反住宅室內(nèi)裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)范(JGJ/T 304-2013)。
3,防盜門施工出現(xiàn)錯誤,突出墻面,導(dǎo)致鄰居防盜門開啟受阻,影響他人正常使用,引發(fā)鄰里糾紛。鄰居發(fā)文正式要求整改。侵犯他人權(quán)利。
二,檔期延誤:
1,多次承諾在2025年7月15日完成房屋裝修內(nèi)的地面瓷磚鋪設(shè),事實7月15地磚一半都未鋪設(shè)完畢。
2,根據(jù)合同應(yīng)于2025年8月18完成全部工程,事實至今整體工程未過半。
多次嚴(yán)重拖延工期,不具備執(zhí)行項目的能力。造成根本違約。
三,其他違法行為:
1,以事實停工方式脅迫支付超額增項費用。合同明確約定增項金額不得超過總價5%。裝修公司在要求超額增項未果后,自2025年7月7日起至2025年7月13日無正當(dāng)理由停工長達一周,以此事實行為向業(yè)主施壓,脅迫業(yè)主支付不合理費用。
裝修公司財務(wù)設(shè)計師法人是一家親戚。法人是設(shè)計師王大可(一個胖子)丈母娘,一家人一起行騙。
2,以虛假承諾誘騙簽訂裝修合約。在簽訂合約前做出超出合同范圍的承諾以促成簽訂合約。屬于《民法典》規(guī)定的欺詐行為。
3,裝修公司因自身錯誤拒絕整改并強行索要費用未果后對業(yè)主進行威脅和恐嚇,原告已報警備案。民警即刻對被告發(fā)出警告。違反《治安管理法》。
訴求:
1、解除雙方于2025年6月14日簽訂的《上海市家庭居室裝飾裝修施工合同文本》(合同編號:0180196)
2、裝修公司返業(yè)主已支付款項共計4329元
3、裝修過公司賠償業(yè)主各項損失共計28514元(衛(wèi)生間整改費用12526元,防盜門定制更換費用3900元,三方監(jiān)理費2088元,精神損失費10000元)
歡迎來到上海裝潢網(wǎng)